华能覃塘镇龙山二期风电场工程项目(主体I标段)土石方、箱变建筑及施工辅助工程专业分包公开竞争性采购
发布时间：
2024-05-15
查看原文
摘要信息
| 招标单位 | 华能中煤（贵港）新能源有限公司 | 地区 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区 |
|---|---|---|---|
| 发布时间 | 2024-05-15 00:00:00 | 项目编号 | |
| 投标截止时间 | 2024-05-27 | 开标时间 | |
| 项目分类 | 招标 | 行业分类 | 维修改造 |
| 相关产品 | 土石方工程、箱变建筑及施工辅助工程 | ||
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
公开竞争性采购公告
华能覃塘镇龙山二期风电场工程项目(主体I标段)土石方、箱变建筑及施工辅助工程施工专业分包采购公告
1.采购条件
采购人拟与华能中煤（贵港）新能源有限公司（项目业主）签订华能覃塘镇龙山二期100MW风电场工程主体施工I标段合同（项目名称）施工承包合同，拟对该项目 土石方工程、箱变建筑及施工辅助工程施工进行专业分包。分包工程己具备采购条件，现进行公开竞争。
2.分包工程概况与采购范围
2.1 项目概况：本工程主要包含全场土石方工程、箱变建筑及施工辅助工程等
2.2 建设地点：广西贵港市覃塘区
2.3 采购内容：本项目所有土石方开挖、回填、基础换填、沉降观测点、沉降基准点施工、电缆敷设及防火封堵，预埋管的采购及安装、基础防水密封；箱变基础墙面抹灰、箱变围栏采购及安装；吊装平台工程、渣场治理工程、风机及箱变接地系统；新建及改扩建公路工程等。
2.4 计划工期： 具体开工时间以书面开工通知书为准 ；计划总工期为210日历天；
计划工期节点如下：
1.场内道路完成时间：2024.10.08
2.第一基风机、箱变基础浇筑完成：2024.07.15
3.首批风机并网发电：2024.09.30
4.全部风机、箱变基础浇筑完成：2024.10.27
5.竣工验收：2024.12.30
具体节点时间以业主要求为准。
2.5 质量要求：符合 国家、行业、华能颁布的技术标准和规程规范标准。 按照《中国华能集团公司基建创世界一流工作实施方案》及《中国华能集团公司风电工程建设考核标准》要求，高标准达标投产，建筑、安装各分项工程合格率为 100%，建筑工程优良率大于 95%，安装工程优良率大于 98%。
2.6 质保期：本标工程完工后经发包人单位工程验收合格后 12 个月
3.应答人资格要求
3.1 资质要求： 要求投标人为独立法人，须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，具有一般纳税人资格
3.2 业绩要求： 近三年内具有类似项目至少一项
3.3 信誉要求： 信誉良好，在“信用中国”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上无不良行为记录；纳税信用等级2023年度为A或B级
3.4应答人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与本采购项目的其他应答人存在控股、管理关系或者单位负责人为同一人的；
（3）为本项目的监理人；
（4）与本项目的监理人同为一个法定代表人的；
（5）与本项目的监理人相互控股或参股的；
（6）与本项目的监理人相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消应答资格的；
（9）财产被接管、冻结或处于破产状态的；
（10）近三年内有骗取成交或严重违约或发生较大及以上安全事故或重大工程质量问题或农民工群体事件的；
（11）列入中国能建或中国葛洲坝集团股份有限公司黑名单的；
（12）在“信用中国”“全国建筑市场监管公共服务平台”“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上有重大失信行为记录，或被税务机关列入欠税公告的。
3.5项目经理资格： 必须为投标人本单位在职人员，提供劳动关系证明，包括与投标单位的劳动合同，或劳动工资或社保证明复印件，且具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产管理考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.6 注册要求：在中国能建电子采购平台（http://ec.ceec.net.cn/）注册合格。
4、投标报名
4.1 有意参加投标，且已在中国能建电子采购平台注册合格者，请于 2024 年 5月 15日至2024年 5月 20 日(北京时间，下同)在中国能建电子采购平台报名。
4.2 报名要求：投标人报名时，请将符合本章第3节要求的资审资料扫描件发至邮箱1438414757@qq.com，经招标人审查合格后方可参与后续采购活动。
5、采购文件的获取
5.1 通过上述报名者，请于2024 年 5月 20 日前登录中国能建电子采购平台，上传采购文件购买凭证的扫描件，经招标人审核通过后下载获取招标文件。
5.2 采购文件每套售价人民币伍佰元（￥ 500.00 ）整，售后不退。请将款项汇入如下账户：
开户名： 中国能源建设集团北京电力建设有限公司
开户行： 中国交通银行股份有限公司北京阜外支行
账 号： 110060239018170133263
汇款时请备注“华能覃塘镇风电1标段工程建设工程施工专业分包公开竞争性采购” ，标书费作为下载招标文件的必要条件，发标后请上传至中国能建电子采购平台。
6、应答文件的递交
6.1 电子应答文件递交的截止时间为 2024年5月 27 日 10 时 00 分，请应答人于采购截止时间前登录中国能建电子采购平台提交应答文件，逾期提交的采购人不予受理。若投标截止时间变更，采购人将及时通过中国能建电子采购平台、电话或短讯等方式通知。
6.2 纸质应答文件
?不需要
□ 需要，并按下述要求递交。
（1）纸质应答文件递交的截止时间与电子应答文件递交的截止时间相同。请应答人在投标截止时间前将纸质投标文件正本壹份、副本 份送达或邮寄（以邮戳时间或邮件投递时间为准）至招标人。
（2）逾期送达或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。
（3）当纸质应答文件和电子应答文件不一致时，以电子应答文件为准。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在中国能建电子采购平台上发布。
8.联系方式
采购人： 中国能源建设集团北京电力建设有限公司
地 址： 北京市朝阳区定福庄西里一号院北京电力建设有限公司
邮 编： 100024
联系人： 李巧珍 电 话： 13501070727
2024 年 5 月 15 日
华能覃塘镇龙山二期风电场工程项目(主体I标段)土石方、箱变建筑及施工辅助工程施工专业分包采购公告
1.采购条件
采购人拟与华能中煤（贵港）新能源有限公司（项目业主）签订华能覃塘镇龙山二期100MW风电场工程主体施工I标段合同（项目名称）施工承包合同，拟对该项目 土石方工程、箱变建筑及施工辅助工程施工进行专业分包。分包工程己具备采购条件，现进行公开竞争。
2.分包工程概况与采购范围
2.1 项目概况：本工程主要包含全场土石方工程、箱变建筑及施工辅助工程等
2.2 建设地点：广西贵港市覃塘区
2.3 采购内容：本项目所有土石方开挖、回填、基础换填、沉降观测点、沉降基准点施工、电缆敷设及防火封堵，预埋管的采购及安装、基础防水密封；箱变基础墙面抹灰、箱变围栏采购及安装；吊装平台工程、渣场治理工程、风机及箱变接地系统；新建及改扩建公路工程等。
2.4 计划工期： 具体开工时间以书面开工通知书为准 ；计划总工期为210日历天；
计划工期节点如下：
1.场内道路完成时间：2024.10.08
2.第一基风机、箱变基础浇筑完成：2024.07.15
3.首批风机并网发电：2024.09.30
4.全部风机、箱变基础浇筑完成：2024.10.27
5.竣工验收：2024.12.30
具体节点时间以业主要求为准。
2.5 质量要求：符合 国家、行业、华能颁布的技术标准和规程规范标准。 按照《中国华能集团公司基建创世界一流工作实施方案》及《中国华能集团公司风电工程建设考核标准》要求，高标准达标投产，建筑、安装各分项工程合格率为 100%，建筑工程优良率大于 95%，安装工程优良率大于 98%。
2.6 质保期：本标工程完工后经发包人单位工程验收合格后 12 个月
3.应答人资格要求
3.1 资质要求： 要求投标人为独立法人，须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，具有一般纳税人资格
3.2 业绩要求： 近三年内具有类似项目至少一项
3.3 信誉要求： 信誉良好，在“信用中国”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上无不良行为记录；纳税信用等级2023年度为A或B级
3.4应答人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与本采购项目的其他应答人存在控股、管理关系或者单位负责人为同一人的；
（3）为本项目的监理人；
（4）与本项目的监理人同为一个法定代表人的；
（5）与本项目的监理人相互控股或参股的；
（6）与本项目的监理人相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消应答资格的；
（9）财产被接管、冻结或处于破产状态的；
（10）近三年内有骗取成交或严重违约或发生较大及以上安全事故或重大工程质量问题或农民工群体事件的；
（11）列入中国能建或中国葛洲坝集团股份有限公司黑名单的；
（12）在“信用中国”“全国建筑市场监管公共服务平台”“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上有重大失信行为记录，或被税务机关列入欠税公告的。
3.5项目经理资格： 必须为投标人本单位在职人员，提供劳动关系证明，包括与投标单位的劳动合同，或劳动工资或社保证明复印件，且具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产管理考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.6 注册要求：在中国能建电子采购平台（http://ec.ceec.net.cn/）注册合格。
4、投标报名
4.1 有意参加投标，且已在中国能建电子采购平台注册合格者，请于 2024 年 5月 15日至2024年 5月 20 日(北京时间，下同)在中国能建电子采购平台报名。
4.2 报名要求：投标人报名时，请将符合本章第3节要求的资审资料扫描件发至邮箱1438414757@qq.com，经招标人审查合格后方可参与后续采购活动。
5、采购文件的获取
5.1 通过上述报名者，请于2024 年 5月 20 日前登录中国能建电子采购平台，上传采购文件购买凭证的扫描件，经招标人审核通过后下载获取招标文件。
5.2 采购文件每套售价人民币伍佰元（￥ 500.00 ）整，售后不退。请将款项汇入如下账户：
开户名： 中国能源建设集团北京电力建设有限公司
开户行： 中国交通银行股份有限公司北京阜外支行
账 号： 110060239018170133263
汇款时请备注“华能覃塘镇风电1标段工程建设工程施工专业分包公开竞争性采购” ，标书费作为下载招标文件的必要条件，发标后请上传至中国能建电子采购平台。
6、应答文件的递交
6.1 电子应答文件递交的截止时间为 2024年5月 27 日 10 时 00 分，请应答人于采购截止时间前登录中国能建电子采购平台提交应答文件，逾期提交的采购人不予受理。若投标截止时间变更，采购人将及时通过中国能建电子采购平台、电话或短讯等方式通知。
6.2 纸质应答文件
?不需要
□ 需要，并按下述要求递交。
（1）纸质应答文件递交的截止时间与电子应答文件递交的截止时间相同。请应答人在投标截止时间前将纸质投标文件正本壹份、副本 份送达或邮寄（以邮戳时间或邮件投递时间为准）至招标人。
（2）逾期送达或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。
（3）当纸质应答文件和电子应答文件不一致时，以电子应答文件为准。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在中国能建电子采购平台上发布。
8.联系方式
采购人： 中国能源建设集团北京电力建设有限公司
地 址： 北京市朝阳区定福庄西里一号院北京电力建设有限公司
邮 编： 100024
联系人： 李巧珍 电 话： 13501070727
2024 年 5 月 15 日
