河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目EPC总承包

河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目EPC总承包

招标公告

1. 招标条件

本招标项目为河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目（项目名称）。具体如下：河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目是由两个6MW分布式光伏项目组成，分别为河北建投大名县王村乡6MW分布式光伏发电项目及河北建投大名县沙圪塔镇6MW分布式光伏发电项目，两个项目容量共计12MW。两个分布式光伏发电项目已由河北省邯郸市行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以企业投资项目备案信息：邯审批立项备案[2023]105号、106号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为邯郸市新天绿能风力发电有限公司，建设资金来自企业自筹及银行贷款（资金来源），项目出资比例为20%：80%，招标人为邯郸市新天绿能风力发电有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称： 河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目

2.2建设地点： 河北省邯郸市大名县王村乡、沙圪塔镇

2.3建设规模： 12MW

2.4招标范围：大名县12MW地面分布式光伏发电项目采用EPC总承包模式，包括前期手续、工程设计、工程施工、现场协调、设备购置并安装直至竣工验收合格及保修期内的保修、移交、备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部工作，包括但不限于：

（1）设计：光伏电场工程、储能工程、开关站工程、送出工程（输出线路工程+对侧间隔改造工程）、初步设计、设备技术规范书、安全设施设计、施工图设计以及专题设计,经业主审批同意后，提报相关主管部门的批复（如有）；

（2）手续办理范围：办理临时用地、用电、通信等手续；按电网要求办理接入手续，场站验收及并网手续等；协调供电公司提供变电间隔；办理市县两级政府要求办理的各类手续等。

（3）土地租赁：协调光伏厂区土地租赁、外送线路土地租赁等各项事宜，办理土地租赁手续，协助签订土地租赁合同。负责土地地上附着物和青苗补偿。

（4）设备采购范围：满足本项目容量的所有一次、二次设备，光伏组件，桩基支架，逆变器，电力电缆，全站视频监控，送出线路及对断站改造部分设备等，满足招标文件技术要求的各类设备及服务。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、接货验收、仓储保管、现场协调等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。

（5）施工辅助工程：施工交通工程、施工供电工程、其他辅助工程；配备相应的安全文明施工措施。

（6）设备及安装工程：光伏电场设备及安装工程、线路敷设及安装工程、开关站设备及安装工程、送出线路及对侧间隔改造、其他设备及安装工程施工；负责合同约定期限各类设备的维保服务；提供各类设备的备品备件，提供办理设备检验、产品合格证明及使用说明书等。

（7）建筑工程：光伏电场工程、线路工程、开关站工程、交通工程及其他工程施工；全面负责光伏电场工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；接受邯郸市大名县政府及职能部门、国家电网、相关监督机构的监督检查。

（8）验收及档案管理：负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工

验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理。

（9）本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。

2.5设计要求的质量标准：确保达标投产，争创优质工程。

施工要求的质量标准：确保达标投产，争创优质工程。

2.6工期：2024年1月15日-2024年2月15日。 此为预计工期，以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准，实际工期视工程进度情况调整。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2 投标人须同时具备以下资质：

（1）工程设计电力专业乙级（或以上）资质；

（2）电力工程施工总承包二级（或以上）资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4投标人自2020年1月1日（日期以合同签订时间为准）至投标截止时间，至少具有个3个3MW及以上光伏工程总承包业绩，并提供业绩合同复印件（需体现合同或相关证明，合同或证明需体现承包范围、装机容量、签订时间）。

3.5主要人员要求：

（1）项目经理：须具备机电工程专业一级注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证B本；

（2）施工负责人：须具备机电工程专业二级注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证B本。

（3）项目经理、施工负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、施工负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险相关证明。

3.6未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、未被“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。

3.7应具有良好的银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。

3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。

4. 招标文件的获取

凡有意参加本标段的潜在投标人请于2023年12月16日8:00至2023年12月21日8：00登录E招冀成电子招投标交易平台进行网上报名及招标文件的下载，技术支持联系方式：400-789-8055/8058。

编制投标文件需使用企业CA，未办理CA的投标人，需进行企业CA办理。CA办理有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。

招标文件每套售价0元。

特别说明：本项目投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会依照招标文件的规定对投标文件技术标部分进行评审。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间及开标时间为：2024年1月8日9 时00 分（北京时间）。

开标地点：石家庄市藁城区公共资源交易中心第一开标室

5.2 电子投标文件递交：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024年1月8日9时00分（北京时间），投标人应在投标截止时间前在 E 招冀成电子招投标交易平台（http://www.hebeibidding.com）递交电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及 CA 为投标文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，招标人不予受理。本次招标不需投标人递交纸质投标文件。

5.3 逾期上传的或者未上传到指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4 投标人可自主选择是否现场参与开标。投标人可自行选择是现场解密或远程解密电子投标文件，投标文件解密时间规定为 30 分钟，投标人需使用 CA 锁在规定时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行确认，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。依法进行投诉、举报的渠道和方式: 监管单位和联系方式: 监管单位: 藁城区行政审批局公共资源交易监管股 联系电话:0311-67096821，如有异议或问题请联系：河北省成套招标有限公司  联系人：郭艳伟   电话：0311-83086848   13663119901

6. 发布公告的媒介

本公告在《河北省招标投标公共服务平台》、《石家庄市公共资源交易信息网》、《E 招冀成电子招标交易平台》公开发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，招标人及招标代理机构概不负责。

7. 联系方式

招标人：邯郸市新天绿能风力发电有限公司

地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座8楼  

邮编：050000

联系人：韩亚楠

电话：0311-69110098

电子邮件：hanyanan@suntien.com

项目联系人：曹焕强

电话：19803218705

电子邮件：caohuanqiang@suntien.com

招标代理机构：河北省成套招标有限公司

地址：河北省石家庄市工农路486号311室（石家庄市41中西邻）

联系人：郭艳伟   李向东

电话/传真：0311—83086848     13663119901

电子邮件：hbctxny68@163.com